Décret n° 2013-347/PR/SEMHUEL portant conditions et procédures de cession de biens immobiliers produits par les promoteurs agréés.

Le présent décret a pour objet de définir les mesures d’exécution de la Loi n°13/AN/13/7èmeL fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière en République de Djibouti.Il précise les conditions de cession des biens issus de l’activité de promotion immobilière.

L’article 17 de la Loi n°13/AN/13/7èmeL fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière dispose que les conditions de cession des biens issus de l’activité de promotion immobilière doivent être définies dans un contrat écrit conclu entre le promoteur immobilier et l’acquéreur devant un notaire.En fonction des situations, il est conclu

Le contrat de location-vente est privilégié dans les projets immobiliers où les acquéreurs ciblés n’ont pas les ressources financières nécessaires pour régler le prix de vente des logements ni par apport personnel, ni par emprunt consenti par un établissement bancaire. C’est un contrat à longue durée par lequel l’acquéreur a d’abord une jouissance du bien comme locataire à titre onéreux pendant une période déterminée au terme de laquelle il bénéficiera ensuite d’un transfert de propriété.

Le transfert de propriété est prévu dans le contrat de location-vente et est obligatoire dès sa signature et les loyers acquittés confère des droits de jouissance en étant des avances sur le prix final.

Jusqu’à paiement intégral du prix convenu, la propriété appartient au promoteur immobilier. En fin de contrat lors du transfert automatique de la propriété par le paiement du dernier loyer, la location-vente se transforme en vente simple. Ce sont alors uniquement les règles de vente prévues dans le contrat de location-vente qui vont s’appliquer à la situation des parties.

Pendant la durée de la location, l’acquéreur est tenu d’entretenir le bien et d’y faire les travaux de réparations courantes nécessaires.

Dans le cas d’un immeuble collectif, l’acquéreur dès la signature du contrat de location-vente est considéré d’ores et déjà comme le véritable propriétaire vis-à-vis de la copropriété. Il est donc redevable de toutes les charges d’entretien et de réparation de l’immeuble (y compris celles des services collectifs et éléments d’équipements communs) à proportion de sa quote-part.

Pendant la durée de la location, les réparations sont à la charge du locataire acquéreur. Dans le cas des immeubles collectifs, le promoteur immobilier reste garant du paiement des charges vis-à-vis de la copropriété et le syndic de copropriété peut se retourner contre lui en cas de défaillance de l’acquéreur.

Un modèle du contrat de location-vente est joint au dossier d’approbation du projet immobilier concerné pour la demande d’approbation au Secrétariat d’Etat chargé du Logement.

Le contrat de location-vente après entente entre le promoteur et un acquéreur est signé devant notaire à la livraison du bien immobilier.Il précise obligatoirement

Le contrat de vente directe de biens immobiliers est un contrat qui est conclut entre un promoteur immobilier et un acquéreur pour un bien immobilier réalisé.

Le promoteur doit obligatoirement obtenir avant la conclusion définitive de la vente par la signature d’un contrat de vente, le Certificat de Conformité Général du bien concerné qui confirme que sa réalisation a respecté la réglementation et les normes en vigueur.

Dans la procédure de vente directe d’un bien immobilier, le promoteur immobilier doit communiquer à l’acquéreur un avant-projet de contrat de vente établie devant notaire qui peut prendre la forme d’un compromis de vente engageant les deux parties ou d’une promesse de vente qui n’engage que le promoteur immobilier. Quel que soit le type d’avant-projet de contrat de vente, il doit obligatoirement indiquer l’origine de la propriété du terrain sur lequel est réalisé le projet et le numéro du titre foncier ou l’arrêté d’affectation ainsi que la procédure de distraction s’il y a lieu et de transfert de propriété au bénéfice de l’acquéreur.

L’avant-projet de contrat de vente doit aussi comporter

Doit être annexé obligatoirement à l’avant-projet de contrat de vente

A la signature de l’avant-projet de contrat de vente, le potentiel acquéreur doit verser un dépôt de garanti s’il y a lieu sur un compte à son nom chez un notaire ou une banque. Le dépôt de garanti est de 5% du prix total convenu pour le bien immobilier.

A la signature de l’acte de vente définitif, l’acquéreur récupère son dépôt de garanti. Au cas où il refuse de signer le contrat de vente définitif, il perd le dépôt de garantie qui est reversé au promoteur immobilier.

Les prix de vente proposés par le promoteur immobilier dans le cadre d’un programme validé par l’administration et objet d’un avant-projet de contrat de vente ne peuvent être unilatéralement révisés par le promoteur immobilier ou par l’acquéreur pendant la procédure de cession engagée.

Dans le cadre du classement de l’investissement relatif au projet, l’Administration peut procéder au changement de la formule et des modalités de calculs de la révision des prix de vente, et ce, pour les projets candidats au bénéfice des avantages spécifiques réservés aux logements sociaux ou à caractère prioritaire.

Le modèle d’avant-projet de contrat de vente doit être joint au dossier de demande d’approbation du projet immobilier et doit préciser

En cas de retard non justifié et accepté par l’acquéreur, dans la délivrance de l’habitation vendue, ce dernier a droit à une pénalité de retard égale à un deux millième (1/2000) par jour du montant des avances perçues conformément à la promesse de vente. Cette pénalité de retard ne peut dépasser quinze pour cent (15%) du montant des sommes avancées suivant la promesse de vente.

Après signature de l’acte définitif de vente par l’acquéreur, il doit prendre en charge l’enregistrement et l’inscription de la vente au registre foncier et l’établissement d’un titre distinct pour chaque logement vendu et la création d’un titre pour les parties communes.

Les frais d’inscription de l’acte de vente et l’établissement d’un nouveau titre foncier sont à la charge de l’acquéreur.

Le contrat de vente sur plan ou à l’Etat futur d’achèvement est un contrat de vente ou le promoteur immobilier engage la vente des biens immobiliers avant leur construction.

Avant la signature de l’acte de vente définitif, il peut être nécessaire de signer un contrat de réservation qui doit mentionner

Dans le contrat de réservation, le promoteur pourra prendre des engagements complémentaires tels que

A la signature du contrat de réservation, le versement d’un dépôt de garantie valable jusqu’à la signature du contrat définitif de vente est requis dans les mêmes conditions définies à l’article 10. L’acquéreur peut refuser de signer le contrat définitif de vente sans perdre son dépôt de garantie quand

Le projet de l’acte de vente définitif doit être adressé au moins un mois avant la date prévue pour sa signature à l’acquéreur pour lui permettre une étude minutieuse sur le contenu.

L’acte de vente définitif doit obligatoirement contenir la description précise et définitive du bien immobilier mis en vente. Il doit en outre indiquer le prix de vente définitif du bien et les modalités du paiement échelonné. Le logement devra être payé au fur et à mesure de l’achèvement des travaux par étapes et avec des pourcentages maximaux.

Contrairement au contrat de réservation où cela n’est pas obligatoire, l’acte de vente définitif précise le délai de livraison et les indemnités en cas de retard.

A l’exception des logements sociaux et économiques dont l’attribution relève de l’Etat, le traitement des demandes des acquéreurs dans le cadre de la vente des biens immobiliers par les promoteurs privés est libre. Les principes d’égalité et d’équité doivent néanmoins être respectés.

Le logement social est produit par les promoteurs pour le compte de l’Etat ou de ses démembrements en vue de favoriser l’accès au logement à des ménages à revenus faibles et intermédiaires. A ce titre, l’Etat est seul, directement ou à travers une structure mandatée, habilité à

L’occupation de logements sociaux par les bénéficiaires se fait sur la base de l’un des types de contrat cité à l’article 2 du présent Décret en fonction des projets.

Le prix de vente du m2 cessible de logement social est fixé par le promoteur immobilier en concertation avec les services du Secrétariat d’Etat chargé du Logement.

Sont éligibles aux logements sociaux, toutes personnes

Les critères précis d’attribution des logements sociaux seront définis arrêté pour chaque opération et les listes des attributaires de logements sociaux établies et publiées par le Secrétariat d’Etat chargé du Logement.

Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Ses dispositions entrent en vigueur dès la date de signature. La Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et l’Environnement chargée du Logement est chargée de son application.